Muster 3.41: Klageerwiderung

Kurzbeschreibung

Muster aus: av.1723 AnwaltFormulare Bau- und Architektenrecht, Siebert/Eichberger, 4. Aufl. 2023 (Deutscher Anwaltverlag)

Mustervorlage

An das

Landgericht _________________________

_________________________ (Adresse)

In Sachen

Firma _________________________

– Klägerin –

gegen

Firma _________________________

– Beklagte –

wegen: Schadensersatz/Vertragsstrafe

zeige ich an, dass ich die Beklagte vertrete. Die Beklagte wird sich gegen die Klage verteidigen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung werde ich beantragen:

Das Urteil ist – ggf. gegen Sicherheitsleistung – in Ziff. II. vorläufig vollstreckbar.

Begründung:

Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin stehen keine Ansprüche auf Zahlung von Schadensersatz/Vertragsstrafe gegen die Beklagte zu.

1. Keine bestimmte bzw. bestimmbare Leistungsfrist bzw. fehlendes Verschulden der Beklagten an der Leistungsverzögerung

1.1. Behinderung

1.1.1. Behinderung der Beklagten in der Erbringung ihrer Leistungen

In dem Bauvertrag war der Beginn der Bauarbeiten am _________________________ vereinbart.

Zum Zeitpunkt des vereinbarten Baubeginns lag die notwendige Baugenehmigung nicht vor.

Infolge des Fehlens der Baugenehmigung konnte die Beklagte mit ihren Arbeiten nicht beginnen und war daher in der Ausführung der vereinbarten Leistungen behindert. Die Behinderung dauerte bis zum _________________________ an.

(alternativ)

In dem Bauvertrag war der Beginn der Bauarbeiten am _________________________ vereinbart.